Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
г. Сарапул, ул. Красная площадь, 8
Наш адрес
+7 (34147) 3-20-40
Приемная Главы
МО "Город Сарапул"

ДОГОВОР ПОДРЯДА №2

г. Сарапул                                                                                                   «14» декабря 2016 г.

Товарищество собственников недвижимости «Фрунзе, 15б», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Петаковой Татьяны Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Чухланцев Сергей Геннадьевич, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Чухланцева Сергея Геннадьевича, действующего на основании ОГРНИП 316183200091136, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1           ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик принимает на себя по заданию Заказчика выполнение капитального ремонта электроснабжения на объекте: “5-ти этажный жилой дом по ул. Фрунзе, 15б., г. Сарапул”.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора собственными силами.

1.3 Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.

2           СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ              СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Стоимость зависит от объема фактически выполненных работ и определяется на основании актов выполненных работ КС-2, КС-3, с применением индексов удорожания на момент заключения договора. Предварительная стоимость выполнения работ составляет 398364 (триста девяносто восемь тысяч триста шестьдесят четыре) руб., 00 коп.

2.2 При необходимости выполнения дополнительного объема работ, непредусмотренного договором и сметами, в случае корректировки проектно-сметной документации, стоимость работ стороны уточняют дополнительным соглашением.

2.3 Поставка материалов будет производиться силами Подрядчика.

2.4 Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%, на приобретение материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего договора.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Подрядчик выполняет работы предусмотренные условиями настоящего договора, в сроки:

- начало работ - 16 января 2016 г.

- окончание работ - 15 апреля 2017 г.

3.2 Сроки завершения работ по договору могут быть продлены на соразмерный срок по согласованию сторон.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по данному договору Подрядчик обязуется:

4.1 Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениями к нему (собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций), и сдать выполненные работы Заказчику в установленный срок по актам технической готовности.

4.2 Участвовать совместно с Заказчиком в подготовке исходных данных. Предоставлять Заказчику все необходимые данные и информацию по предмету настоящего договора по его требованию.

4.3 Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего договора, нормативным и правовым актам РФ и УР.

4.4 Обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течении гарантийного срока эксплуатации объекта, в срок не более 15 дней;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течении гарантийного срока.

4.5 По согласованию сторон осуществить поставку материалов и оборудования в соответствии с технической документацией, при этом обеспечить гарантированное их качество паспортами сертификатами и прочими подтверждающими документами.

4.6 Нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, рационального использования территории, охраны окружающей среды.

4.7 При готовности объекта Подрядчик в трехдневный срок должен известить об этом Заказчика.

4.8 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения.

4.9 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1 Предоставить Подрядчику на период выполнения работ точки подключения электроснабжения.

5.2 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

5.3 Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время.

5.4 Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае отступлений от утвержденной сметной документации.

6 ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1 Расчет за выполненные Подрядчиком работы, производится на основании подписанных актов приемки выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ КС-3 и бухгалтерских счетов в течении 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании каждого объема работ или предоставить мотивированный отказ.

6.2 Расчет производиться денежными средствами или, по согласованию сторон, иными, не запрещенными законом формами расчетов.

7 СДАЧА И ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

7.1 Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки.

7.2 Подрядчик по окончании работ предоставляет для подписания Заказчиком акты приемки выполненных работ формы КС-2 и справки выполненных работ КС-3 с приобщением к ним подтверждающих документов:

8 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1 Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2 Срок исполнения по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении, которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1 Исполнитель гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

9.2 Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 60 месяцев, с даты утверждения акта приемки Объекта приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

9.3 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта. То Исполнитель (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

9.4 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

9.5 Указанные гарантии распространяются только на электромонтажные работы, выполненные Исполнителем, и не распространяются на материалы, комплектующие и оборудование.

10 ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1 За невыполненные или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2 Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11 СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

11.3 Заказчик вправе расторгнуть договор в случае снижения качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

11.4 Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае остановки Заказчиком оплаты выполненных электромонтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

11.5 При расторжении договора по совместному решению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

11.6 Сторона решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

12 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

12.2 При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами законодательства РФ.

12.3 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров или арбитражным судом в установленном порядке.

12.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.5 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, в случае, если они подписаны сторонами.

13 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ТСН «Фрунзе, 15б»             

Адрес: 427961,УР. Г. Сарапул, ул. Фрунзе, 15б.,             кв. 39.

ИНН/КПП 1838018752/183801001

ОГРН 1151832025773

АО «Россельхозбанк» г. Ижевск                                 Р/с 40705810928090000016

К/с 30101810100000000710

БИК 049401710

Тел.+(7)9124669812

Председатель правления

________________________Т.К. Петакова

                                          

Исполнитель: ИП Чухланцев Сергей Геннадьевич

Адрес: 427961, УР. Г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 25-78.

ОГРНИП:316183200091136

ИНН 182702566789

ИНН/ КПП банка 1831002591/183650001

ПАО «БыстроБанк»   г. Ижевск

Р/с 40802810200000904012

БИК 049401814

Тел/факс 8(34147)3-93-50

Индивидуальный предприниматель

________________________С.Г. Чухланцев

                                          

.